1分快3

当前位置:1分快3 > 读后感 > 正文
 

【工程类合同】

发布时间:2019-10-24 10:01:31 影响了:

**市政府摘购合同 工程类 合同编号:
签订地点:**市**区 甲方:(建设单位) 乙方:(施工单位) 按照《中华人民共和国合同法》的相关规定,通用条款部分执行《**省建设工程施工合同》,专用条款约定部分,结合本工程实际情况,双方达成如下协议。

一、工程名称:
二、工程内容:
三、承包方式:
四、工程期限:
自 年 月 日开工至 年 月 日竣工实际工作日计 天。

五、中标或成交价:人民币(大写):
(小写):
1分快3 六、付款方式:____________________________________________ 付款期限:____________________________________________ 七、工程质量:执行国家有关规定及行业标准,保证工程质量合格。

八、甲方工作 指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

九、乙方工作 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,并严格执行施工规定、安全操作规程、防火安全规定及环境保护规定。严格按照图纸或项目说明进行施工,做好各项质量检查记录。

施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意改变施工计划、图纸等;
工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

十、材料供应的约定 由乙方摘购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,甲方提出质疑应禁止使用。若已使用,对工程造成的缺失由乙方负责。

十一、关于工程质量及验收的约定 验收方式:_____________________________________________。

本工程以施工图纸、项目说明、设计变更和《建筑工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

1分快3甲、乙双方应及时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。

十二、有关安全生产和防火的约定 甲方提供的施工图纸和项目说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

由于甲方确认的图纸或项目说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致引发事故,甲方应承担由此产生的一切经济缺失。

由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生事故,乙方应承担由此引发的一切经济缺失。

十三、履约保证金和质量保证金约定(如项目不需缴纳,删除此条) 按照摘购文件的相关内容的要求,乙方需按工程中标或成交总价款的___%向摘购人缴纳履约保证金,即 元。自工程验收合格后自动转为质量保证金。质保期为工程竣工验收后 年。保质期满后,无质量问题,无息退还质量保证抵押金;
出现质量问题后,甲、乙双方协商后按《房屋建筑工程质量保修法》执行。如乙方未在合同约定期限内履约或履约验收不合格的,履约保证金不予退还。

十四、工程结算的约定 工程竣工验收后,甲、乙双方需携带工程验收报告书和政府摘购项目验收单及相关,来财政相关部门办理工程结算。

十五、争议或纠纷处理 本在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列几种方式解决:
(1)提交有关行政主管部门进行调解;

(2)调解无效时摘取诉讼方式解决,并约定向工程所在地人民 法院提起诉讼。

1分快3十六、工期延误:如果关键施工节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:(1)复大设计变更(2)不可抗力(3)由于业主原因要求停工(4)甲方书面同意工期顺延的其他情况。

1分快3因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成一切经济缺失和赶工费用。甲方需提前完成工期时,有关事宜有双方协商解决。

十七、违约责任:
十八、措施:
十九、其他未尽事宜:
二十、本合同由自甲、乙双方签字盖章之日起生效。合同一式五份,甲方、乙方、政府摘购办、核算中心、政府摘购中心方各一份(可根据需要另增加)。

甲 方 摘购单位名称:
(章) 地 址:
法定代表人:
托付代理人:
开户银行:
账 号:
电 话:
邮 编:
年 月 日 乙 方 供应商名称:
(章) 地 址:
法定代表人:
托付代理人:
开户银行:
账 号:
电 话:
邮 编:
年 月 日 摘购中心 **市政府摘购中心:
(章) 经办人:
审核人:
年 月 日 注:甲方自合同签订之日起2个工作日内,在政府摘购上传已签订好的政府摘购合同(自动发布至**省政府摘购网),逾期不上传者,责任自负。

相关热词搜索:合同 工程

1分快3相关的文章
最新文章

Copyright © 2008 - 2018 版权所有 101505资源网

工业和信息化部 湘ICP备14009742号-22

江苏快3 凤凰快3 凤凰快3 色小姐图片 1分快3

免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章-|,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任-。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关-|,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,-|我们将做删除处理!